T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2021/830 Esas KARAR NO: 2024/580 DAVA: İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 09/04/2021 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 DAVA:Davacı vekili Mahkememize sunduğu 09/04/2021 havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; davacının maliki olduğu -------- plakalı dizel yakıt ile çalışan aracı ile 28.08.2019 tarihinde davalıya ait petrol dolum istasyonuna gittiğini, araca euro dizel yerine 95 oktan kurşunsuz benzin dolumu yapıldığını, akabinde araçta hasar oluştuğunu, yapılan incelemede motor parçalarında hasar oluştuğunun ve yakıt sisteminin temizlenmesi gerektiğinin tespit edildiğini, 10.11.2019 tarihinde konu aracın 96.500,40TL bedel ile onarıldığını, bu bedelin ödemesi için davalı ile ...

T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: (I) TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı bankanın, ... şubesinden kredi kullanan ... isimli kişinin kredilerine kefil olduğu ve borçların ödenmemesi gerekçesi ile müvekkili hakkında Ereğli . İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başl...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/556 Esas KARAR NO: 2024/585 DAVA: İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 28/07/2022 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA:Davacı Vekili 28.07.2022 Tarihli Dava Dilekçesinde Özetle; Müvekkili şirketin --------- Sitesinde --------- servisi olarak hizmet vermekte olup bu kapsamda kendi müşterisine ait olan --------- plakalı ----------- marka aracın 15.10.2019 tarihinde periyodik bakımını gerçekleştirdiğini, ancak mezkür aracın 11.11.2019 tarihinde arızalandığı hususu araç sahibi müşteri tarafından müvekkili şirkete bildirilmiş, müvekkili şirket tarafından araç arızalanmış olduğu mahalden çekici ...

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO:2023/232 Esas KARAR NO :2024/529 DAVA:Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:04/04/2023 KARAR TARİHİ:09/07/2024 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dava dosyasının davacının duruşmaya gelmemesi nedeniyle 14/03/2024 tarihinde davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve bu tarihten itibaren 3 AYLIK yasal süresi içinde davanın yenilenmediği anlaşılmakla HMK'nun 150/1 Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle 1-HMK'nun 150/1 maddesi uyarınca davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, 2-Alınması gerekli 427,60 TL maktu peşin harcın 179,90 TL harçtan mahsubu ile ...

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/511 Esas KARAR NO : 2024/458 DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 24/09/2019 KARAR TARİHİ : 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili tarafından sunulan 24/09/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin ... ili ... İlçesi ... köyünde Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla davalı ... – ... Enerji A.Ş. ile 16.03.2017 tarihli sözleşme imzaladığını, sözleşme anahtar teslim olacak şekilde 3.339 MWp gücünde olmasının planlandığını, sözleşmenin 9.1.3 no’lu maddesinde işin teslim tarihinin en geç 26.10.2017 tarihinin olacağının kararlaştırıldığını, müvekkilinin sözleşme konusu işi ... .....

T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP : DAVACILAR : VASİ : VEKİLLERİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: (I) TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle;06/02/2022 tarihinde dava dışı sürücü ... idaresindeki ... plakalı araçla ... Caddesi istikametinden gelip ... Caddesi istikametine seyir halinde iken yerin nemli v...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/576 Esas KARAR NO: 2024/583 DAVA: İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 04/08/2022 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA:Davacı Vekili 04.08.2022 Tarihli Dava Dilekçesinde Özetle; davacı yan tarafından davalı yana 27.03.2017 tarihli ve 35.400,00 TL tutarlı Fatura, 26.08.2017 tarihli ve 32.662,40 TL tutarlı Fatura, 26.08.2017 tarihli ve 12.744,00 TL tutarlı Fatura, 04.09.2017 tarihli ve 5.100,00 TL tutarlı Fatura olmak üzere 4 adet fatura düzenlendiğini, fatura mukabili ürünlerin teslim edildiğini, Faturaların tarafların ticari defterlerinde ka...

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ... 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2024/ Esas KARAR NO : 2024/ BAŞKAN : ÜYE : ÜYE : KATİP : BORÇLU VE MÜFLİS : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ... BOYA ... TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DAVA : İflas (İflasın Kapanması (İİK 254)) DAVA TARİHİ : 04/06/2024 KARAR TARİHİ : 13/06/2024 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Kapanması (İİK 254)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ... İflas Müdürlüğünün 2023/... iflas dosyasında 04/06/2024 tarihli yazısı gönderilerek, iflasın kapatılması için esasa kaydı yapılması talep edilmiş, tevzi bürosunca talep mahkememiz esasına tevzi edilmiştir. Talep ve dosyanın tetkikinde ... İflas Müdürlüğünün 2023...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/1035 Esas KARAR NO: 2024/584 DAVA: Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 27/12/2022 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA:Davacı Vekili 27.12.2022 Tarihli Dava Dilekçesinde Özetle; müvekkil --------- --------- Şti. Yetkilisi olup, --------- Mah --------- Sitesi-------Blok No:-------- ---------adresindeki depo olarak kullanmakta olduğu iş yerine 06.05.2022 tarihinde gittiğinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından demir kepenkler zorlanarak hasar verilmiş, demir kapı ve camlar kırılarak içeri girildiğini, büro bölümündeki aliminyum 2 adet pencere kanatı ve giriş kapısı sökülm...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2023/336 Esas KARAR NO: 2024/586 DAVA: İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 11/05/2023 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA:Davacı Vekili 11.05.2023 Tarihli Dava Dilekçesinde Özetle; müvekkili şirketin -------- yetkilendirmesi uyarınca, satıcılarla yapmış olduğu sözleşmeler kapsamında söz konusu satıcılardan alışveriş yapan ve --------- ikametgahı bulunmayan müşterilere KDV iadesi sağladığını, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında yurt dışında yerleşik kişilerin ------- yaptıkları alışverişlere ait KDV tutarlarının iadesine ilişkin bir sözl...

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/616 Esas KARAR NO: 2024/512 DAVA: İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 22/08/2022 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan itirazın iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde cari hesap ilişkisinin bulunduğunu, 11.05.2022 tarihi itibarı ile müvekkili şirketin 21.476,00 TL alacağının bulunduğunu, yapılan işin davalıya teslim edildiğini, ancak cari hesap borcunun ödenmediğini, davalının borcunu ödememesi üzerine -------İcra Müdürlüğü'nün-------- esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ancak davalının takibe itiraz ettiğini beyan ederek. davalı itirazının iptal...

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2021/895 Esas KARAR NO: 2024/516 DAVA: Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ: 28/12/2021 KARAR TARİHİ: 13/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 27/07/2020 tarihinde --------- ve idaresindeki --------- plakalı araç ile seyir halinde müvekkiline ait -------- plakalı araç ile çarpışması sonucu maddi hasarlı ve yaralanmalı kaza meydana geldiğini, işbu kaza sebebiyle müvekkilinin ağır şekilde yaralandığını, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi gördüğünü, müvekkilinin zararının karşılanması için davalı sigorta şirketine başvuruda bulunulduğu ancak davalı si...

T.C. KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : / Esas KARAR NO : / HAKİM : KATİP : DAVACILAR : 1- VEKİLİ : Av. DAVALI : 1- VEKİLİ : Av. DAVALI : 2 VEKİLİ : Av. DAVALILAR : 3- VEKİLİ : Av. DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 14/04/2021 KARAR TARİHİ : 13/06/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 21/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; 21/09/2020 tarihinde davacı ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile davalı sürücü ... 'in sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ara...

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : *** KARAR NO : *** HAKİM : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : Av. ... - Av. ... - DAVALI : S.S. *** VEKİLİ : Av. ... - DAVA : Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) DAVA TARİHİ : *** KARAR TARİHİ : *** GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : *** Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı kooperatife 06/07/2006 tarihinde 170.01.0116 numara ile üye olduğunu, müvekkili tarafından davalıya aidat ödemeleri yapıldığını, müvekkilinin 11/12/2017 tarihi...

T.C. KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : / Esas KARAR NO : / HAKİM : KATİP : DAVACI VEKİLİ :Av. DAVALI : VEKİLİ :Av. DAVA :Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/09/2019 KARAR TARİHİ : 05/06/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 28/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; Davacının müflis kooperatifin 482 nolu ortağı iken davacıya çekilen kurada dava konusu sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümün isabet etmesi ile o tarihten itibaren dairesini fiilen tes...