HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE: Davalının istinafı, İlk derece mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İstinaf incelemesi, Dairemizce, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak, istinaf kanun yoluna başvuran tarafın sıfatı gözetilerek, kamu düzenine aykırılık teşkil eden ve bu nedenle resen gözetilmesi gereken hususlar değerlendirilerek yapılmıştır. HMK'nun "İhtiyati Tedbirin Şartları" kenar başlıklı 389. Maddesinde ihtiyati tedbirin şartları düzenlenmiş olup, meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkânsız hâle geleceği veya gecikmesinde sakınca bulunması yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunan hâller, ihtiyati tedbir sebebi ve şartı olarak kabul edilmiştir. İhtiyati tedbirde asıl olan ihtiyati tedbire esas hakkın bulunması ve bir ihtiyati tedbir sebebinin ortaya çıkmasıdır....
İhtiyati tedbire itiraz eden davalı vekili 13/01/2025 tarihli dilekçesinde özetle; İhtiyati tedbirin şartlarının gerçekleşmediğini, dava dilekçesinin açıkça hukukun hatalı biçimde yorumlandığını, şirketler hukukunun temel ilkeleri gözetilmeden taleplerde bulunulduğunu, yaklaşık ispat gerekliliğinin yerine getirilmediğini, şartları gerçekleşmeyen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması gerektiğini, açıklanan nedenlerle 26.09.2024 tarihli ara karar ile verilen, kanunda düzenlenen şartları gerçekleşmemiş ve tüm dayanakları kanuna aykırı olan ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması taleplerinin kabul edilmemesi halinde; davacıların ödemesi için teminat belirlenmesine, HMK md. 395 uyarınca, davalı aleyhine uygun bir miktar teminat belirlenmesine, teminatın ödenmesi ile ihtiyati tedbirin kaldırılmasına, haksız ve mesnetsiz, kötü niyetli davanın esastan reddini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini itirazen...
olduğunu,bunun yanında müvekkili şirketde, davacının ihtiyati tedbir kararıyla kullandığı elektrik enerjisi bedelini tahsil edemeyerek zarara uğratıldığını,İhtiyati tedbir kararına karşı itirazlarının kabulü ile öncelikle davacı açısından yaklaşık ispat ve haklılık yönünden koşulları oluşmadığından 6100 Sayılı HMK’nun 396'ıncı maddesi doğrultusunda ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına,karşı taraf lehine vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararının kaldırılması yönünde karar vermeyecek ise, işbu ihtiyati tedbir nedeniyle müvekkilinin uğrayacağı zararların önlenmesi bakımından dava süresince elektriğin kesilmemesi şeklinde verilen tedbir kararının yalnızca dava konusu fatura ile sınırlandırılmasına ve teminat miktarının artırılmasına karar verilmesini talep etmiştir....
HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE: Davalının istinafı, İlk derece mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İstinaf incelemesi, Dairemizce, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak, istinaf kanun yoluna başvuran tarafın sıfatı gözetilerek, kamu düzenine aykırılık teşkil eden ve bu nedenle resen gözetilmesi gereken hususlar değerlendirilerek yapılmıştır. 6100 sayılı HMK nın "İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar" başlıklı 341. maddesinin 1. fıkrasında; ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir....
A.Ş'den yüklü miktarda alacaklı olduğunu, müvekkilinin hesap görme çağrısına davalı şirketin cevap vermediğini, davalı şirketin kötüniyetli davranışları nedeniyle söz konusu teminat mektuplarının nakte çevrilmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerektiğini ileri sürerek teminat mektuplarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ... San. Tic. A.Ş vekili, ihtiyati tedbir kararının esas yönden de talebin yerinde olmadığını, davacının müvekkiline hem asaleten hem de kefaleten borçlarının olduğunu, bu hususun ayrı bir yargılama gerektirdiğini belirterek davanın reddini istemiştir. Davalı ...vekili, müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur. Daval... vekili de husumet itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir....
HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE: Davalının istinafı, İlk derece mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İstinaf incelemesi, Dairemizce, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak, istinaf kanun yoluna başvuran tarafın sıfatı gözetilerek, kamu düzenine aykırılık teşkil eden ve bu nedenle resen gözetilmesi gereken hususlar değerlendirilerek yapılmıştır. HMK'nun "İhtiyati Tedbirin Şartları" kenar başlıklı 389. Maddesinde ihtiyati tedbirin şartları düzenlenmiş olup, meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkânsız hâle geleceği veya gecikmesinde sakınca bulunması yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunan hâller, ihtiyati tedbir sebebi ve şartı olarak kabul edilmiştir. İhtiyati tedbirde asıl olan ihtiyati tedbire esas hakkın bulunması ve bir ihtiyati tedbir sebebinin ortaya çıkmasıdır....
HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE: Davalının istinafı, İlk derece mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İstinaf incelemesi, Dairemizce, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. maddesi uyarınca, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak, istinaf kanun yoluna başvuran tarafın sıfatı gözetilerek, kamu düzenine aykırılık teşkil eden ve bu nedenle resen gözetilmesi gereken hususlar değerlendirilerek yapılmıştır. HMK'nin "İhtiyati Tedbirin Şartları" kenar başlıklı 389. Maddesinde ihtiyati tedbirin şartları düzenlenmiş olup, meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkânsız hâle geleceği veya gecikmesinde sakınca bulunması yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunan hâller, ihtiyati tedbir sebebi ve şartı olarak kabul edilmiştir. İhtiyati tedbirde asıl olan ihtiyati tedbire esas hakkın bulunması ve bir ihtiyati tedbir sebebinin ortaya çıkmasıdır....
Bu Kanunun 341 ve 394 maddelerinde ise ihtiyati tedbir taleplerinin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı kanun yoluna gidilebileceği düzenlendiğinden ve somut olayda da itiraz üzerine mahkemece verilen bir karar bulunmayıp, temyize konu karar kabule yönelik bulunduğundan, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması kararı da temyizi kabil kararlardan olmadığından davacı vekilinin ihtiyati tedbirin kaldırılmasına ilişkin bölümüne yönelen temyiz dilekçesinin REDDİNE ve istek halinde 21,15 TL peşin harcın temyiz eden davacıya iadesine 25.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi....
FSHHM'nin 2022/20 Esas sayılı birleşen dosyasında yargılamanın henüz başında taraf delilleri toplanmadan karşı yanın talepleri ile tanzim edilmiş ihtiyati tedbir kararının haksız olduğunu, mahkeme emrine uyarak kullanımlarını durdurmak zorunda olan müvekkillerinin milyonlarca lira zarara sebebiyet verdiğini, ilgili kararın yerinde olmadığını, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda haksız tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir....
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasında davalı vekilinin talebi üzerine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -KARAR- Davacılar vekili, davalı kooperatif ile müvekkilleri arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, inşaatın süresinde bitirilemediğini, belediyeye iskan ruhsatı için yapılan başvuru sonucunda, binalarda can güvenliğinin bulunmadığının ve binaların yıkılması gerektiğinin bildirildiğini, inşa işine sıfırdan başlamanın maliyetli olduğunu, binaların yeniden inşa edilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, sözleşmenin feshi ile 1081 ada ... ve ... nolu taşınmazların satışının önlenmesi için tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir....
