ESAS SAYILI DOSYASINDA; DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 25/10/2018 KARAR TARİHİ : 15/03/2022 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin 2018/1196 esas sayılı asıl dosyasında; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı taraf ile müvekkili şirket arasında İzmir İli Menderes ilçesi 75 yataklı devlet hastanesi binası yapım işleri kapsamında makine tesisatlarının yapımı ile ilgili 30/10/2017 tarihli yapım sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmede yer alan makina tesisatları, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma tesisatı, otomatik kontrol tesisatı, Brülör tesisatı, mutfak soğutma tesisatı, yangın söndürme tesisatı, doğalgaz tesisatı ve hastane tesisatı ile ilgili davalı taraf 30/10/2017 tarihinde işe başlayıp 14/04/2018 tarihinde işi teslim edeceğini...
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 11/07/2023 NUMARASI : 2022/731 E-2023/460 K DAVANIN KONUSU : Munzam Zarar (Eser Sözleşmeden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 08/10/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 13/10/2025 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan munzam zarar davasında mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili; müvekkili şirketin pimapen, kompozit, alüminyum doğruma, cephe kaplama ve sistemleri imal edip sattığını, gerekirse montaj işleri de yaptığını, davalı şirketin piyasada kat karşılığı inşaat yaptığını, davalının kat karşılığı inşaatını üstlendiği ... ada, 1 parselinde kayıtlı arsa üzerinde inşaat yaptığını, bu inşaatın pimapen, kompozit, alüminyum doğrama ve yarı kapaklı giydirme cephe sistemli işlerini, dış cephe cam giydirme, pvc doğramaları vs tüm pvc işlerini, koridorların yangın merdiveni ve dış cepheye bakan bölümlerin...
İle aralarında imzaladıkları GKS Genel Kredi sözleşmesine dayalı kredi sözleşmesinden kaynaklanan ve diğer davalıların, müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaladıkları kredi sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takibe konu alacağın tahsili için İstanbul ... İcra Müd. ... esas sayılı icra takibine davalının yaptığı itirazın iptali ve takibin İİK 67. Md gereğince devamı istemine ilişkindir. İşbu dosyası ile birleşen, mahkememizin ... sayılı dosyada yine davacı... BANK A.Ş. Tarafından tavalı ...LTD ŞTİ ile aralarında imzaladıkları GKS sözleşmesine dayalı ticari kredili mevduat hesabı, şirket kredi kartı ve nakdi kredi kullanılmış olup diğer davalıların müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaladıkları ve İstanbul ...İcra Müd.nün ... E. Sayılı icra takibini davalıların yaptıkları itirazın İİK 67. Md. Gereğince iptal ve takibin devamına ilişkindir. Mahkememizin işbu davası ile birleşen, mahkememizin ......
DELİLLER , DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, davacı tarafından davalılar aleyhine genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın İİK'67. Maddesi kapsamında iptali istemine ilişkindir. ... takip sayılı icra dosyası, Genel Kredi Sözleşmesi örnekleri, hesap ekstreleri, ihtarnameler, bilirkişi raporları ile diğer belgeler dosyada mevcuttur. ......
İş bu asıl dava; 11/03/2002 tarihli sözleşmeden kaynaklanan yapılan iş bedeli karşılığı olan dubleks meskenin bedelinin tahsiline yönelik alacak davasıdır. Konya ....
Beyanında: Davacının oğlu olduğunu, üç yıl kadar önce davalının kendilerine geldiğini, Selamı ile birlikte dava konusu taşınmaz üzerine pazar yeri yapıp çalıştırmak üzere anlaşmayı teklif ettiğini, daha sonra kat karşılığı bu yerin müteahhide verme konusunda konuştuklarını, ancak para olmadığı için kat karşılığı olarak bu yeri müteahhide veremediklerini, en sonunda davacının mal koyması, davalının da yeri vermesi şeklinde sözlü olarak anlaştıklarını, dava konusu taşınmaza davacının masraf yaptığını ancak neler yaptığını bilemediğini taşınmazı yeni gördüğünü beyan etmiştir. Davalı Tanığı ......
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 10/06/2021 NUMARASI: 2019/26 Esas - 2021/505 Karar DAVA: İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ: 11/02/2025 Taraflar arasında görülen dava neticesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün davalı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalı arasında 28.10.2013 tarihinde gerçekleşen Satışa ilişkin bir sözleşme imzalandığı, bu sözleşme gereği İstanbul ili, Pendik ilçesi, ... mahallesi, ... mevkii, ... ada ... parselde bulunan ... projesinde brüt 138,80m2 1.sınıf kalitede ofis katı anahtar teslimi şeklinde satılması karşılığı 450.000-TL ödenmesi konusunda mutabık kalındığı, davacı tarafından tüm yükümlülükler süresinde yerine getirilmesine rağmen davalı, sözleşmenin 9.maddesi gereği Aralık 2013 tarihinde teslim etmesi gereken taşınmazı halen teslim etmediği,...
. - *** DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : *** Birleşen dosyada dava : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) Dava tarihi : *** KARAR TARİHİ : *** KARAR YAZIM TARİHİ : *** Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan ve davacı *** tarafın açılan ve birleşen *** Esas sayılı dosyaların yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkil ile davalı şirket arasında *** tarihli sözleşme ile Kayseri İli ,***adresindeki İnşaatın dış cephe mantolama, makine alçı, sıva, saten boya ve dış cephe iskelesi yapım işine ilişkin olarak kesin hesaplar yapıldıktan sonra toplam tutarı belirlenecek şekilde sözleşme düzenlendiğini, müvekkil firma işi sözleşme ile belirlenen ancak davalı tarafça inşaatın bitmemesinden kaynaklanan gecikme nedeni ile taraflar arsında anlaşılan zamanda, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen tüm malzemeleri uygun şekilde kullanarak işçilik hatalarını teslimden önce kontrol etmek sureti...
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/409 Esas KARAR NO : 2024/174 DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/06/2021klanan) DAVA TARİHİ : 27/10/2020 KARAR TARİHİ : 23/02/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili tarafından sunulan 18/10/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı şirketten alacağının tahsili için ... Adliyesi 6. İcra Dairesinde ... Esas sayılı dosya ile takibin başlatıldığını, ilamsız takipte ödeme emri davalıya tebliğ edildiğini, davalıda süresinde icra takibine itiraz ettiğini, itiraz dilekçesinde alacaklı görünen tarafa davacının herhangi bir borcunun olmadığı ifadesinin kullanıldığını, davacının alacağı ile ilgili olarak ... 1....
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : 1- 2- VEKİLLERİ: DAVA : İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇE YAZIM TARİHİ: Davacı taraf vekilinin davalılar aleyhine açtığı işbu dava mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Davalı/borçlular ... - ... İNŞAAT ve ... - ... ALÜMİNYUM ile müvekkili arasında akdedilen ticari alım-satım sözleşmesi neticesinde davalı/borçluların müvekkiline karşı sözleşme kapsamında bulunan edimlerini yerine getirmediklerini, bunun üzerine davalılar hakkında Konya . İcra Müdürlüğü’nün ......
