, nihayetinde son bilançonun çıkarılması gerektiğinin ve tasfiyenin sona ermesi gerektiğini, tüm bu nedenlerle; cevaba cevap dilekçelerinin kabulü ile birlikte; davacı ile davalılar arasında imzalanan 07/07/2012 tarihli adi ortaklık sözleşmesinin feshi ve ortaklığın tasfiyesini, dava Konusu ......
Madde 27 hükmünde; İmalatların Korunması: Sözleşme konusu iş sırasında veya bittikten sonra işveren tarafından yapılacak veya yaptırılacak diğer işler esnasında ve sonrasında sözleşme konusu işle ilgili aksaklık, kusur veya hatalar ortaya çıkarsa doğrudan işverenin sebebiyet verdiği kanıtlanabilen haller dışında hiçbir şekilde işveren sorumlu olmayacaktır. 8.12. Madde 30 hükmünde; İşin Yerine Getirilmemesi, Fesih ve Tasfiyesi: İşveren teknik, idari veya diğer sebeplerle işin devam etmeyeceğine karar vermesi halinde 10 gün önceden haber vermek koşuluyla işi her zaman feshederek tasfiye edebilir. İşin bu şekilde durdurulması veya sözleşmenin feshi halinde o güne kadar yapılan imalat ve ihzaratlar için tasfiye hakedişi taraflarca düzenlenir… İşveren işin genel programına uygun olarak belirtilen usul ve zamanında yürütülmediğini tespit ederse işbu sözleşmede gösterilen adrese göndereceği yazı ile taşeronu öncelikli olarak uyaracaktır....
Ticaret Merkezi ve Kamu Finansmanı Şubesi lehine verdikleri temlik nedeniyle gönderdiği 23.10.2010 tarih ve 15272 yevmiye nolu ihtar,Adi ortaklık hissedarlarından . İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmenin 30. maddesine aykırı şekilde hisselerini ... Konut G.Y.O.A.Ş.'den izinsiz . İnş. San. ve Ltd. Şti.'ye devrettiğine dair ihtar, sanık savunmalarına ekli olarak dosya arasındadır....
tutanağının tanzim edileceği hükümlerine yer verildiği, Sözleşmenin eki olan yapım işleri genel şartnamesinin 48. maddesinde sözleşmenin feshi ve tasfiye durumunun, 49. maddesinde ise idarenin gerekli gördüğü takdirde iş yerine elkoyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabileceğinin düzenlendiği, Yüklenici ortaklık ile Denizbank A.Ş....
Maddesinde de belirtilen yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar ile işin süresinde bitirilmemesi hallerinde belirlenen oranda gecikme cezasının uygulanarak ve en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtara rağmen aynı halin devam etmesi durumunda kesin teminat ve varsa ek teminatlar gelir ile kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği yönünde Konya ....
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ : Davacılar vekili, davacıların adi iş ortaklığı kurduklarını ve davalının açtığı ... Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nün ürettiği +- %20 toleranslı 625.000 ton ürünün torbalanması, etiketlenmesi, stoka taşınmazı, istiflenmesi, satış durumuna göre jütlenmesi, paletlenmesi, shrinklenmesi, çemberlenmesi ve sevk araçlarına yüklenmesi konulu iki yılda bir düzenlenen ihaleye katıldığını, 31.12.2012-31.12.2014 arasında yapılacak işler için ihaleyi kazandıklarını, ihaleyi kazanmaları üzerine halihazırda önceki şirket işçisi olan ve davacıya ait işyerinde çalışmakta olan işçilerin sigorta kayıtlarını yaparak işverenliklerini aldıklarını, işçilerden ...'in ... 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nin 2013/263 E. sayılı dosyasında dava açtığını, iş mahkemesince müteselsil sorumluluğa hükmedildiğini ve davalı ... A.Ş.'...
TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE : USUL YÖNÜNDEN: MADDİ OLAY : BOTAŞ Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı'nca 28/12/2017 tarihinde gerçekleştirilen "Burhaniye-Edremit İlçeleri Faz-1 DGBH ve Gölmarmara-Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri DGBH İçin Çelik Boru Mal Alımı" ihalesinin "Gölmarmara-Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri Faz-1 DGBH İçin Çelik Boru Mal Alımı"na ilişkin kısmı davacı şirketin de aralarında bulunduğu ... Çelik Boru Sanayi A.Ş. - ... Çelik Boru A.Ş. -... Boru Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adi Ortaklığı üzerinde bırakılmış, anılan adi ortaklık ile davalı idare arasında "Gölmarmara-Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri DGBH İçin Çelik Boru Mal Alımına Ait Sözleşme" 09/02/2018 tarihinde imzalanmıştır....
Dolayısıyla 28/07/1990 tarihli her iki belgede davacının imzası olmadığından ve belgede belirtilen tasfiye koşullarından davacı tarafından kabul edilen demirbaş paylaşımı haricinde diğer tasfiye işlemlerinin yapıldığı davalı tarafından ispatlanamamıştır. Ayrıca ispat yükü üzerinde olan davalı, davacıya ... ile inşaat ortaklığı ve Otosansit Kooperatif ortaklığı ve ... Yapı Kooperatifi ortaklığının davacının ... A.Ş'deki hissesi karşılığında bırakıldığını delillerle ispatlayamamıştır. Taraflar kardeş olup,davalı şirket haricindeki ... İnşaat...LtdŞti,... ve ... şirketlerinde de ortaktırlar. Davacı vekili 06/06/2018 tarihli duruşmada,kar payına ilişkin dava haklarını atiye terk ettiklerini bildirmiştir. Davacı vekili tarafından Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda 328.000,00 TL bedelin mahkememiz veznesine depo edilmiştir. Yargılama aşamasında davacı ... vefat etmesi nedeniyle, davacı vekili tarafından ...'ın mirasçılarının mirasçılık belgeleri ile vekaletnameleri sunulmuştur....
açıkça ihlal ettiği, her iki işin feshi sonucu verilen ihaleden yasaklama kararlarının Mahkemeler tarafından fesih haksız bulunarak iptal edildiği, Mahkeme tarafından ilgili ihaleler hakkında araştırma yapılmadan, idarenin beyanları kabul edilerek karar verildiği, ilk ihalenin, yasal sınırlar içinde iş artışına gidilse bile bu işin tamamlanamayacağı gerekçesiyle idarenin hatası ve kusuruyla tasfiye edildiği ileri sürülmektedir....
Şti. arasında iş ortaklığı ilişkisi bulunduğu anlaşıldığı, iş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmadığı ve adi ortaklık hükümlerine tabi olduğu, adi ortaklıkta da ortaklardan birinin ya da haleflerinin tek başına dava açmaları ya da alacakları için icra takibi yapmalarının mümkün olmadığından temlik alan davacıların tek başına dava açabilmelerinin mümkün olmadığı, adi ortaklıkta ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olduğu, mahkemece, öncelikle taraf teşkili için ... Müh. İnş. Elek. Taah. Nak. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden alacaklarını temlik alıp o şirketin alacaklarını temlik nedeniyle isteyebilecek olan davacılara, zorunlu dava arkadaşı olan dava dışı ihbar edilen ... Yapı İnş. Turz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.'...
