İZMIR 1. ASLIYE TICARET MAHKEMESI

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/789
KARAR NO : 2024/224
MAHKEMEMİZİN 2022/789 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 10/10/2022
BİRLEŞEN İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN
2022/792 ESAS 2022/931 KARAR SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 10/10/2022
"İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN BİRLEŞEN 2022/837 ESAS, 2023/311
KARAR SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN"
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 10/10/2022
KARAR TARİHİ : 07/03/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili Mahkememize verdiği 10/10/2022 tarihli dava dilekçesinde; davacı ile davalı iş sahibi arasında 26.05.2015 tarihinde Güneş Enerji Santrali kurma konusunda sözleşme imzalandığını, o dönemde yürürlükte olan mevzuat gereğince 1 MW gücün altındaki santrallerin lisanssız kurulabilmesinin mümkün olması nedeniyle, aslında aynı kişiye ait olmak üzere kurulması planlanan büyük güçteki santrallerin bitişik şekilde ayrı ayrı şirketler adına 1 MW altı güçlerde kurulmakta olduğunu, bu davanın davalısı ...dahil olmak üzere tamamı müteveffa ... ve aile fertlerine ait olan 5 farklı şirketle İzmir İli, Menemen ilçesi,... (yeni parsel no..., ... (yeni parsel n...), ...yeni parsel no...),... (yeni parsel no ...) ve... (yeni parsel no...) parseller üzerinde toplamda 72.754,04 m2 yüzölçümüne sahip arazi üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere anlaşma yapıldığını, 2017 yılının başında davacının üzerine düşen görevleri ifa ederek, santrali tamamladığını, eser sözleşmesinin tamamlandığına dair Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi' nin ... D. İş sayılı dosya içerisinde yaptırdıkları Nisan 2017 tarihli delil tespiti raporuna göre elektrik mühendisi bilirkişinin güneş enerji santralinin %99 oranında tamamlanmış olduğunu, tamamıyla sorunsuz çalışabildiğini, elektriğin üretildiği esas ekipman olan panel ve inverterlerin %100 oranında tamamlandığı ve sözleşmeye uygun malzeme ile inşa edildiğini tespit ettiğini, varolan eksikliklerin 1-2 gün içinde çözülebileceğini ancak tarafların uyuşmazlıkları yüzünden aksadığının ayrıca belirtildiğini, davalının, muhtemelen sözleşme gereğince yapması gereken bakiye ödemeleri yapmamak için santralleri teslim almaya yanaşmadığı ve davacıdan sözleşmede yer almayan farklı işler yapmasını talep ettiğini, bu dönemde davalı şirket yetkilisinin sahalardaki kamera kablo hatlarını davacıdan izinsiz yaptırdığı kazı esnasında koparttığını, sözleşmede olmayan isteklerde bulunduğunu, davacının hiç bir yükümlülüğü olmamasına rağmen davalılara ait sahalara sıfır konteyner kabinler koyup, sulh ile projeyi tamamlayabilmek için birçok girişimde ve fedakarlıkta bulunduğunu, davacının davalıdan hak ettiği bedeli alabilmek için davalının tüm isteklerini yerine getirdiği ancak davalının yine de sahaları teslim almaktan imtina ettiğini, davacının, sözleşmeden doğan alacaklarını tahsil edebilmek için davalı ve aile fertlerine ait diğer 4 şirkete karşı İstanbul... İcra Müdürlüğü nezdindeki ...,...,...,... ve ... sayılı icra takiplerini başlattığını, davalının icra takibine itiraz ettiği için İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ... Esas sayılı dava açıldığını, tarafların uyuşmazlığı çözebilmek için bir araya geldikleri ve 23.12.2017 tarihli sulh sözleşmesini imzaladıklarını, sulh sözleşmesi kapsamında yeni bir ek iş listesi çıkarıldığını, ticari ilişkinin doğurduğu tüm borçların tutarının belirlendiği ve bu ek listenin yapılması halinde ifanın gerçekleşmiş sayılacağı, tarafların bu sulh sözleşmesi dışında bir talepte bulunmayacaklarının ve ifanın gerçekleşmesi için tanınan vadeye kadar yargılamaları erteleyeceklerinin belirlendiğini ayrıca tarafların sulh sözleşmesine aykırılık gerçekleşmedikçe dava haklarından feragat ettiklerini kabul ettiklerini, 23.12.2017'de bir araya gelen tarafların uyuşmazlıklarının çözümü için birlikte adım attıklarını, bu sözleşmeyle daha önceki hukuki ilişkilerin çeşitli alanlarda değişmiş olup, ilişkinin akıbetinin tek başına yapılan yeni sözleşmeye bağlandığını, sözleşmenin 3.1 maddesine göre tarafların hukuki ilişkiden iş sahibi üzerine doğan toplam borcun 705.700 USD olduğu hususunda ve bu borcun artması veya azalması konusunda yalnızca sulh sözleşmesi hükümlerinin dikkate alınacağı konusunda anlaştıklarını, sözleşmenin 3.2 maddesine göre ödeme planı oluşturulduğunu, 12 farklı vadede borcun tamamının ödenmesinin kararlaştırıldığı ve sulh sözleşmesinde buna uygun olarak vadeli çek verildiğinin beyan edildiğini, sulh sözleşmesinden sonra, davacının üzerine düşen yükümlülükleri tamamıyla yerine getirip, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi ' nden ... E. no'lu dosya kapsamında delil tespiti istediği ve bu durumu tespit ettirdiğini, 11.05.2018 tarihli bir elektrik elektronik ve bir inşaat mühendisi tarafından oluşan bilirkişi ekibinin, denetlediği iş listesindeki 25 maddeden, yalnızca iki adet iş kaydında dikkate alınabilecek eksiklik gördüğünü, ilgili işler konusunda tarafların uyuşmazlığı olup, Güneş enerji santralinin sorunsuz çalıştığı ve %99 oranında tamamlanmış olduğunun tekrar tespit edildiğini, sulh sözleşmesinden sonra, davacının üzerine düşen yükümlülükleri tamamıyla yerine getirdiğini, davalının da sulh sözleşmesi ile verdiği çek bedellerini ödediğini, bunun üzerine davalıya karşı açılmış olan itirazın iptali davasından feragat ettiklerini, sulh sözleşmesi gereğince davalının ödemesi gereken kur farkı için davalıya kur farkı faturası düzenlenip gönderildiğini ancak davalı yanca ödenmediğini, bunun üzerine davaya konu icra takibini yaptıklarını, davalının itirazı nedeniyle takibin durduğunu, zorunlu arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamadığını belirtmiş , davalının İzmir ... İcra Müdürlüğü...Esas sayılı dosyasına konu alacak kadar mali hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, davalının İzmir... İcra Müdürlüğü... Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline, davalı borçlunun %20'den az olmamak üzere icra iflas inkar tazminatına çarptırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili Mahkememize verdiği 04/11/2022 tarihli cevap dilekçesinde; davacının, dava konusu kur farkı faturasına yönelik daha öncesinde İzmir ... İcra Müdürlüğü'nün ... E. sayılı dosyası ile icra takibine giriştiğini, yaptıkları itiraz üzerine takibin durduğunu, ardından davaya konu icra takibinin mükerrer olarak yapıldığını, İ.İ.K.'nun 68(1) maddesi gereğince mükerrer ilamsız takip yapılamayacağını, davanın bu nedenle dava şartı yokluğundan usulden reddinin gerektiğini, takip talebinde alacağın Türk Parası tutarı ile gösterilmemesi nedeni ile İ.İ.K'nun 58(3) maddesi uyarınca icra takibinin geçersiz olduğu yine aynı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58. maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtların ödeme emrinde bulunması gerektiğinin belirtildiğini, takip talebinde, yabancı para alacağının Türk parası karşılığının belirtilmediğini, ödeme emrinde de yer alması gereken bu hususların yer almadığını, takip talebi ve ödeme emrindeki bu noksanlık kamu düzeni ve devletin hükümranlık hakları ile ilgili olup takip ve gönderilen ödeme emrinin geçersiz olduğunu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanıp, 2 ve 5 yıllık sürelerin geçmiş olması nedeni ile alacağın zamanaşımına uğradığını, davalının sulh sözleşmesi kapsamında üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiği gibi ödemeleri de aksatmadan gerçekleştirdiğini ancak davacının, güneş enerji santrallerini eksik ve ayıplı olarak ve taahhüt edilen süreden çok sonra teslim etmesi nedeniyle, davalıyı zarara uğrattığını, bu konuda açtıkları zarara ve alacaklarına ilişkin davanın İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası ile derdest olduğunu, taraflar arasında 13.04.2016 tarihinde “... Güneş Enerjisi Santrali Yapım Sözleşmeleri” akdedildiğini, bu sözleşmeler ile davacı-yüklenicinin davalı şirketlere ait İzmir İli, Menemen İlçesi, ... Köyü,...Numaralı Parseller Üzerine Kurulan 5 Adet GES tesisinin yapımını üstlendiğini, akdedilen ana sözleşme gereği yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve taraflar arasında anlaşmazlıklar meydana geldiğini, davacının, taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi bir çok kez ihlal ettiğini, davacının davalıyı ikna etmesine rağmen davalının çalıştığı bankanın imar izni olmadığından bahisle davalı şirketlere kredi vermediğini, davacı şirketin kendi anlaşmalı olduğu ... Katılım Bankası A.Ş.'ye davalıyı yönlendirerek buradan dövize endeksli kredi çektirdiği ve tüm parayı hesabına aktardığını, davacının, tüm ödemeleri peşin olarak aldığını ancak tesisi iki yılı aşkın geciktirdiğini, davacının 2018 yılında Türkiye'de bulunan faaliyetlerini sonlandırdığı ve henüz elektrik üretimine geçmeden ve eksik işler mevcutken davalının tesisi terk ettiğini, yapımını üstlendiği tesisin tamamlanmamasına rağmen davalıya karşı icra takibine girişip itirazları üzerine itirazın iptali davaları açtığını, davalı şirketlerin ilgili resmi kurumlarla yapmış olduğu sözleşmeler ve verdiği taahhütlerin mevcut olduğunu, tesisin elektrik üretimine geçmesinin davacının elinde olup bunu koz olarak kullanarak hakkı olmayan parayı sulh sözleşmesi akdedilmeden evvel davalıdan tahsile giriştiğini, davacının açmış olduğu itirazın iptali davasına karşı dava açtıklarını, sundukları evraklar ile davalı şirketlerin haklılığının kanıtlandığını, hatta davacı tarafından toplam bedelden mahsup edilecek rakamlara ilişkin protokollerinde sunulmuş olup, davacının bu protokolleri inkar ettiğini, davacının sulh sözleşmesi teklif ettiğini, taraflar arasında ana sözleşmeler kapsamında yapılması gereken drenaj, aydınlatma, topraklama, kamera, paratoner, zemin sağlamlaştırma, çit kapı ve muhafaza sistemleri ile tam ve düzgün yapılmayan işçiliklerin tamamlanması ve itfa gibi konularda uzlaşarak davaya konu sulh sözleşmesinin imzalandığını oysa zaten 2018 yılında faaliyetlerine son verme kararı alan davacının, bunu davalıdan haksız bir şekilde para tahsil etme niyetiyle yaptığı, davacı şirketin sulh sözleşmesi teklifinin kötüniyetli olduğunun açılan davalarla ve başlatılan takiplerle ortaya çıktığını, bizzat davacının teklifi ile tarafların 23.12.2017 tarihinde sulh sözleşmesi akdettiklerini, akdedilen bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte önceki uyuşmazlıklar çözüleceği, 23.12.2017 tarihine değin tarafların hak ve alacakları bu sözleşme kapsamında son bulacağı ancak bu sözleşmede yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilmez ve 23.12.2017 tarihinden sonra yeni olay ve olgular ortaya çıkarsa Sulh Sözleşmesi Md. 3.6'ye göre tarafların birbirlerinden bu sözleşme kapsamında hak ve alacak talep edebileceklerini, davacının tesisteki eksik işleri sulh sözleşmesinde taahhüt ettiği sürede bitirmediğini, sözleşme ile bu sürenin 31.03.2018 tarihine kadar uzatıldığını ancak işlerin bu tarihte de tamamlanmadığı için davacıya sözleşme uyarınca bir kereye mahsus olarak 15 günlük ek süre verildiğini, bu süre içinde tesis ve sahadaki işlerin tamamlanmaması halinde yasal yollara başvurulacağına ilişkin ihtarname gönderildiğini ancak davacının 31.03.2018 tarihine kadar tesisi tam ve eksiksiz olarak teslim etmediğini, ihtarname ile temerrüde düşürüldüğünü, böylece taraflar arasındaki sözleşme gereği ödenmesi gereken cezai şartın muaccel hale geldiğini, davalının ödenmesi gereken tüm borcu davacıya ödediğini, buradaki 4.050 USD üretim kaybından ve eksik ve ayıplı işlerden de davacının sorumluluğunun ve tazmin yükümlülüğünün olduğunu, sözleşmede davacının, bir kez daha taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı davranması halinde ana sözleşme kapsamındaki zararlardan da ayrıca sorumlu olacağının düzenlendiğini, davacının, tesisi hazır hale getirdiğini iddia etmesi üzerine, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin... D.İş sayılı dosyasında yaptıkları başvuru nedeni ile yapılan keşif ve incelemede sulh sözleşmesinde taahhüt edilip yapılması gereken işlerin, taahhüt edilen sürede tam ve tekniğe uygun olarak yapılmadığının tespit edildiğini, yapılan bilirkişi tespitinde "sulh sözleşmesi kapsamında eksik işler olduğu ve tesislerin tamamlanmayan kısmının maliyetinin yaklaşık olarak sözleşme bedelinin % 1 mertebesinde" olduğunun belirtildiğini, davalının eksik ve ayıplı işlerini kendi imkanları ile gidermek zorunda kaldığını, sulh sözleşmesinin 3.8. maddesinde ekli listedeki işlerin 31.03.2018 tarihine değin bitirileceğinin taahhüt edildiğini, bu işlerin tamamlanmaması halinde sözleşme kapsamında davalıya gönderilecek ihtarla bu süreye ek olarak 15 gün daha tanınacağını, bu süre içinde de eksik işler tamamlanmaz ise davalının her bir saha için 10.000 USD cezai şart ödemekle yükümlü olacağının kararlaştırıldığını, davacının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve davalının uğradığı zarar ile cezai şartın tahsili için İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ...Esas sayılı dosyası ile dava ikame ettikleri, yapılan yargılamada alınan bilirkişi raporları ile de davacının sulh sözleşmesi kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işleri yapmadığı/ eksik ya da ayıplı yaptığının, taahhüt ettiği işleri tamamlamadan tesisi ikinci kez terk ettiğinin ortaya çıktığını, davacının, daha önce de teslim ettiği iddiası ile tesisi terk ettiği ,bu halde geçen zamanda davalı şirketin uğradığı üretim kaybı ve herhangi bir kazancı olmadan çekmiş olduğu banka kredilerini kendi öz kaynakları ile ödemeye çalışmasının, davalı şirketi ekonomik anlamda yıkıma uğrattığını, davalının buna rağmen açmış olduğu davada sulh sözleşmesinde bu hakkını saklı tutmuş olmasına rağmen yalnız sulh sözleşmesinden sonraki üretim kaybını talep ettiğini, dosya karar aşamasına gelmişken davacının sulh olacağını bildirdiğini, uzunca bir süre kazandığını, bu davayı açıp bir de ihtiyati haciz kararı alarak yine resmi daireler ile davalının kredi ödemelerini engelleyerek zor duruma düşürmek adına bu yola girdiğini, icra takiplerine itiraz etmeleri üzerine arabuluculuk yoluna başvurduğunu ancak sonrasında dava açmadığını, ikinci kez takip yaptığını, her nasılsa şirket işleri ile ilgilenmekte ve şirket tebliğ adresinde ikamet etmekte olan ...' nun yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada yeniden içeriğine itiraz edildiğini aynı faturalara ilişkin 2. Kez bu takiplerin başlatıldığını, davalı şirketin, tebligatlardan şans eseri haberdar olduğunu, davalı şirketin davayı kazanması halinde tahsil kabiliyetinin bulunmadığını, davacının, bunu bildiğinden takas - mahsup imkanını da ortadan kaldırmak adına bu işlemlere geçtiğini, davacının alacağının bulunmayıp, davalı şirketlerin alacağının bulunduğunu, davacının faturalara dayandığını, taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi olması nedeniyle, ifanın kanıtlanmasının ve tesisin tam olarak süresinde teslim edilip edilmediğinin ispatının gerektiğini, taraflar arasında derdest dava ile tesisin tam olarak süresinde teslim edilmediğinin de tespit edildiğini, davalının, sulh sözleşmesinde yazan ve vadesi gelen tüm çekleri günü gününe ödediğini, davacının, sulh sözleşmesindeki yazılı maddeye aykırı davranarak tahsil ettiğini dolara çevirdiğini, alacağını yine dolar üzerinden alacağa dönüştürerek davalıdan haksız bir bedel talep ettiğini, davacının kur farkı faturalarındaki bedellerin kabulünün mümkün olmadığını, takibe konu faturalar incelendiğinde davacının dolar üzerinden kur farkı talep ettiğinin görüldüğünü ancak bu hususun taraflar arasındaki sözleşmeye ve genel hükümlere aykırılık teşkil ettiğini, kabul manasına gelmemekle kur farkının TL olarak ödeneceği ve düzenleneceğini, sözleşmede, her bir çekin ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden alacağın TL karşılığının bulunarak aradaki farkın ödeneceğinin kararlaştırıldığını ancak davacının, kur farkını TL olarak hesaplayarak bunu tekrar dolara çevirip, talep tarihindeki döviz kuru üzerinden talep de bulunduğunu, bu durumun tamamen hakkın kötüye kullanılması olup dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiğini, davacının kur farkı faturasına yapılan itirazları tekrarla esasında davacının kur farkı talep etmesinin mümkün olmadığını, yüksek mahkeme içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere ödemenin çek ile yapılmasının kabul edilmiş olması halinde kur farkı talep edilemeyeceğini, bu nedenle davacının talep ve davasının haksız ve mesnetsiz olduğunu, taraflar arasında akdedilen sulh sözleşmesinde iş sahibi şirketler tarafından yüklenici davacıya yapılacak ödeme ve vadeler açıkça gösterilmiş olup ödemelerin çek ile yapılacağının da hüküm altına alındığını, buna göre çek ile ödemenin kararlaştırılmış olması halinde kur farkı talep edilmesinin mümkün olmadığını, davalı şirketlerin fatura içeriklerine itiraz ettiklerini, davacının orantısız döviz artışında haksız kazanç çıkarma yönünde arzusunun bulunduğu ve kendi kusuru ile meydana gelen gecikmeden bir de kendi lehine menfaat elde etme çabasına düştüğünü, ödemezlik defi taleplerinin haklı olup, aksi halde takas mahsup talep ettiklerini, bu davanın İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile birleştirilerek takas mahsup ve ödemezlik define ilişkin taleplerinin değerlendirmesinin yapılması gerektiğini, dosyaların birleştirilerek yargılamanın bahsedilen hususlar araştırılarak yapılması gerektiğini belirtmiş , davanın usulden ve esastan reddine, İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili İzmir ... ATM verdiği 10/10/2022 havale tarihli dava dilekçesinde; davacı ile davalı iş sahibi arasında 26.05.2015 tarihinde Güneş Enerji Santrali kurma konusunda sözleşme imzalandığını, o dönemde yürürlükte olan mevzuat gereğince 1 MW gücün altındaki santrallerin lisanssız kurulabilmesinin mümkün olması nedeniyle, aslında aynı kişiye ait olmak üzere kurulması planlanan büyük güçteki santrallerin bitişik şekilde ayrı ayrı şirketler adına 1 MW altı güçlerde kurulmakta olduğunu, bu davanın davalısı....Şirketi dahil olmak üzere tamamı müteveffa ... ve aile fertlerine ait olan 5 farklı şirketle İzmir İli, ... (yeni parsel no ...), ...yeni parsel no...), ...(yeni parsel no...), ... (yeni parsel no ...) ve... (yeni parsel no...) parseller üzerinde toplamda 72.754,04 m2 yüzölçümüne sahip arazi üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere anlaşma yapıldığını, 2017 yılının başında davacının üzerine düşen görevleri ifa ederek, santrali tamamladığını, eser sözleşmesinin tamamlandığına dair Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi ' nin... D. İş sayılı dosya içerisinde yaptırdıkları Nisan 2017 tarihli delil tespiti raporuna göre elektrik mühendisi bilirkişinin güneş enerji santralinin %99 oranında tamamlanmış olduğunu, tamamıyla sorunsuz çalışabildiğini, elektriğin üretildiği esas ekipman olan panel ve inverterlerin %100 oranında tamamlandığı ve sözleşmeye uygun malzeme ile inşa edildiğini tespit ettiğini, varolan eksikliklerin 1-2 gün içinde çözülebileceği ancak tarafların uyuşmazlıkları yüzünden aksadığının ayrıca belirtildiğini, davalının, muhtemelen sözleşme gereğince yapması gereken bakiye ödemeleri yapmamak için santralleri teslim almaya yanaşmadığı ve davacıdan sözleşmede yer almayan farklı işler yapmasını talep ettiğini, bu dönemde davalı şirket yetkilisinin sahalardaki kamera kablo hatlarını davacıdan izinsiz yaptırdığı kazı esnasında koparttığını, sözleşmede olmayan isteklerde bulunduğu, davacının hiç bir yükümlülüğü olmamasına rağmen davalılara ait sahalara sıfır konteyner kabinler koyup, sulh ile projeyi tamamlayabilmek için birçok girişimde ve fedakarlıkta bulunduğunu, davacının davalıdan hak ettiği bedeli alabilmek için davalının tüm isteklerini yerine getirdiğini ancak davalının yine de sahaları teslim almaktan imtina ettiğini, davacının, sözleşmeden doğan alacaklarını tahsil edebilmek için davalı ve aile fertlerine ait diğer 4 şirkete karşı İstanbul .... İcra Müdürlüğü nezdindeki... sayılı icra takiplerini başlattığını, tarafların uyuşmazlığı çözebilmek için bir araya geldiklerini ve 23.12.2017 tarihli sulh sözleşmesini imzaladıklarını, sulh sözleşmesi kapsamında yeni bir ek iş listesi çıkarıldığını, ticari ilişkinin doğurduğu tüm borçların tutarının belirlendiğini ve bu ek listenin yapılması halinde ifanın gerçekleşmiş sayılacağı, tarafların bu sulh sözleşmesi dışında bir talepte bulunmayacaklarının ve ifanın gerçekleşmesi için tanınan vadeye kadar yargılamaları erteleyeceklerinin belirlendiğini ayrıca tarafların sulh sözleşmesine aykırılık gerçekleşmedikçe dava haklarından feragat ettiklerini kabul ettiklerini bu sözleşmeyle daha önceki hukuki ilişkilerin çeşitli alanlarda değişmiş olup, ilişkinin akıbetinin tek başına yapılan yeni sözleşmeye bağlandığını, sözleşmenin 3.1 maddesine göre tarafların hukuki ilişkiden iş sahibi üzerine doğan toplam borcun 705.700 USD olduğu hususunda ve bu borcun artması veya azalması konusunda yalnızca sulh sözleşmesi hükümlerinin dikkate alınacağı konusunda anlaştıklarını, sözleşmenin 3.2 maddesine göre, ödeme planı oluşturulduğunu, 12 farklı vadede borcun tamamının ödenmesinin kararlaştırıldığı ve sulh sözleşmesinde buna uygun olarak vadeli çek verildiğinin beyan edildiğini, sulh sözleşmesinden sonra, davacının üzerine düşen yükümlülükleri tamamıyla yerine getirip, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi ' nden ... E. no'lu dosya kapsamında delil tespiti istediği ve bu durumu tespit ettirdiğini, 11.05.2018 tarihli bir elektrik elektronik ve bir inşaat mühendisi tarafından oluşan bilirkişi ekibinin, denetlediği iş listesindeki 25 maddeden, yalnızca iki adet iş kaydında dikkate alınabilecek eksiklik gördüğünü, ilgili işler konusunda tarafların uyuşmazlığı olup, Güneş enerji santralinin sorunsuz çalıştığı ve %99 oranında tamamlanmış olduğunun tekrar tespit edildiğini, davalının sulh sözleşmesi ile verdiği çek bedellerini ödediğini, bunun üzerine davalıya karşı açılmış olan itirazın iptali davasından feragat ettiklerini, sulh sözleşmesi gereğince davalının ödemesi gereken kur farkı için davalıya kur farkı faturası düzenlenip gönderildiğini ancak davalı yanca ödenmediğini, bunun üzerine davaya konu icra takibini yaptıklarını, davalının itirazı nedeniyle takibin durduğunu, zorunlu arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamadığını belirtmiş , davalının dava konusu alacak kadar mali hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, davaya konu icra dosyasında itirazın iptaline, alacağın %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili İzmir ... ATM verdiği 04/11/2022 tarihli cevap dilekçesinde; davacının, dava konusu kur farkı faturasına yönelik daha öncesinde İzmir ... İcra Müdürlüğü'nün ... sayılı dosyası ile icra takibine giriştiğini, yaptıkları itiraz üzerine takibin durduğunu, ardından davaya konu icra takibinin mükerrer olarak yapıldığını, İ.İ.K.'nun 68(1) maddesi gereğince mükerrer ilamsız takip yapılamayacağını, davanın bu nedenle reddinin gerektiğini, takip talebinde alacağın Türk Parası tutarı ile gösterilmemesi nedeni ile İ.İ.K'nun 58(3) maddesi uyarınca icra takibinin geçersiz olduğunu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanıp, 2 ve 5 yıllık sürelerin geçmiş olması nedeni ile alacağın zamanaşımına uğradığını, davalının sulh sözleşmesi kapsamında üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiği gibi ödemeleri de aksatmadan gerçekleştirdiğini ancak davacının, güneş enerji santrallerini eksik ve ayıplı olarak ve taahhüt edilen süreden çok sonra teslim etmesi nedeniyle, davalıyı zarara uğrattığını, bu konuda açtıkları zarara ve alacaklarına ilişkin davanın İzmir.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin... Esas sayılı dosyası ile derdest olduğunu, taraflar arasında 13.04.2016 tarihinde “Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Yapım Sözleşmeleri” akdedildiğini, davacının davalıyı ikna etmesine rağmen davalının çalıştığı bankanın imar izni olmadığından bahisle davalı şirketlere kredi vermediğini, davacı şirketin kendi anlaşmalı olduğu ... Bankası A.Ş.' ye davalıyı yönlendirerek buradan dövize endeksli kredi çektirdiğini ve tüm parayı hesabına aktardığını, davacının, tüm ödemeleri peşin olarak aldığı ancak tesisi iki yılı aşkın geciktirdiğini, davacının 2018 yılında Türkiye'de bulunan faaliyetlerini sonlandırdığı ve henüz elektrik üretimine geçmeden ve eksik işler mevcutken davalının tesisi terk ettiğini, yapımını üstlendiği tesisin tamamlanmamasına rağmen davalıya karşı icra takibine girişip itirazları üzerine itirazın iptali davaları açtığını, davalı şirketlerin ilgili resmi kurumlarla yapmış olduğu sözleşmeler ve verdiği taahhütlerin mevcut olduğunu, tesisin elektrik üretimine geçmesinin davacının elinde olup bunu koz olarak kullanarak hakkı olmayan parayı sulh sözleşmesi akdedilmeden evvel davalıdan tahsile giriştiğini, davacının açmış olduğu itirazın iptali davasına karşı dava açtıklarını, sundukları evraklar ile davalı şirketlerin haklılığının kanıtlandığını, hatta davacı tarafından toplam bedelden mahsup edilecek rakamlara ilişkin protokollerinde sunulmuş olup, davacının bu protokolleri inkar ettiğini, davacının sulh sözleşmesi teklif ettiğini, taraflar arasında davaya konu sulh sözleşmesinin imzalandığını, davacı şirketin sulh sözleşmesi teklifinin kötüniyetli olduğunun, açılan davalarla ve başlatılan takiplerle ortaya çıktığını, davacının tesisteki eksik işleri sulh sözleşmesinde taahhüt ettiği sürede bitirmediğini, sözleşme ile bu sürenin 31.03.2018 tarihine kadar uzatıldığı ancak işlerin bu tarihte de tamamlanmadığı için davacıya sözleşme uyarınca bir kereye mahsus olarak 15 günlük ek süre verildiğini, bu süre içinde tesis ve sahadaki işlerin tamamlanmaması halinde yasal yollara başvurulacağına ilişkin ihtarname gönderildiğini, ancak davacının 31.03.2018 tarihine kadar tesisi tam ve eksiksiz olarak teslim etmediğini, ihtarname ile temerrüde düşürüldüğünü, böylece taraflar arasındaki sözleşme gereği ödenmesi gereken cezai şartın muaccel hale geldiğini, davalının ödenmesi gereken tüm borcu davacıya ödediğini, buradaki 4.050 USD üretim kaybından ve eksik ve ayıplı işlerden de davacının sorumluluğunun ve tazmin yükümlülüğünün olduğunu, sözleşmede davacının, bir kez daha taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı davranması halinde ana sözleşme kapsamındaki zararlardan da ayrıca sorumlu olacağının düzenlendiğini, davacının, tesisi hazır hale getirdiğini iddia etmesi üzerine, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin... D.İş sayılı dosyasında yaptıkları başvuru nedeni ile yapılan keşif ve incelemede sulh sözleşmesinde taahhüt edilip yapılması gereken işlerin, taahhüt edilen sürede tam ve tekniğe uygun olarak yapılmadığının tespit edildiğini, davalının eksik ve ayıplı işlerini kendi imkanları ile gidermek zorunda kaldığını, sulh sözleşmesinin 3.8. maddesinde ekli listedeki işlerin 31.03.2018 tarihine değin bitirileceğinin taahhüt edildiğini, bu işlerin tamamlanmaması halinde sözleşme kapsamında davalıya gönderilecek ihtarla bu süreye ek olarak 15 gün daha tanınacağını, bu süre içinde de eksik işler tamamlanmaz ise davalının her bir saha için 10.000 USD cezai şart ödemekle yükümlü olacağının kararlaştırıldığını, davacının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve davalının uğradığı zarar ile cezai şartın tahsili için İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ...Esas sayılı dosyası ile dava ikame ettiklerini, karar aşamasına gelinmişken davacının sulh olacağını bildirdiğini, uzunca bir süre kazandığını, bu davayı açıp bir de ihtiyati haciz kararı alarak yine resmi daireler ile davalının kredi ödemelerini engelleyerek zor duruma düşürmek adına bu yola girdiğini, icra takiplerine itiraz etmeleri üzerine arabuluculuk yoluna başvurduğunu ancak sonrasında dava açmadığını, ikinci kez takip yaptığını, davalı şirketin davayı kazanması halinde tahsil kabiliyetinin bulunmadığını, davacının, bunu bildiğinden takas - mahsup imkanını da ortadan kaldırmak adına bu işlemlere geçtiğini, davacının alacağının bulunmayıp, davalı şirketlerin alacağının bulunduğunu, davacının faturalara dayandığını, taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi olması nedeniyle, ifanın kanıtlanmasının ve tesisin tam olarak süresinde teslim edilip edilmediğinin ispatının gerektiğini, davalının, sulh sözleşmesinde yazan ve vadesi gelen tüm çekleri günü gününe ödediğini, davacının, sulh sözleşmesindeki yazılı maddeye aykırı davranarak tahsil ettiğini dolara çevirdiğini, alacağını yine dolar üzerinden alacağa dönüştürerek davalıdan haksız bir bedel talep ettiğini, talebin haksız olup kur farkının TL olarak ödenmesi ve düzenlenmesi gerektiğini, sözleşmede, her bir çekin ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden alacağın TL karşılığının bulunarak aradaki farkın ödeneceğinin kararlaştırıldığını ancak davacının, kur farkını TL olarak hesaplayarak bunu tekrar dolara çevirip, talep tarihindeki döviz kuru üzerinden talep de bulunduğunu, bu durumun tamamen hakkın kötüye kullanılması olup dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiğini, Yargıtay 'ın aynı konuda kur farkı istenemeyeceğine ilişkin kararlarının bulunduğunu, davalı şirketlerin fatura içeriklerine itiraz ettiklerini, davacının orantısız döviz artışında haksız kazanç çıkarma yönünde arzusunun bulunduğu ve kendi kusuru ile meydana gelen gecikmeden bir de kendi lehine menfaat elde etme çabasına düştüğünü, ödeme defi taleplerinin haklı olup, aksi halde takas mahsup talep ettiklerini, bu davanın İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ...esas sayılı dosyası ile birleştirilerek takas mahsup ve ödemezlik define ilişkin taleplerinin değerlendirmesinin yapılması gerektiğini, dosyaların birleştirilerek yargılamanın bahsedilen hususlar araştırılarak yapılması gerektiğini belirtmiş , davanın usulden ve esastan reddine, İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi ' nce eldeki dosya ile Mahkememiz dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan bahisle dosyanın dosyamız ile birleştirilmesine karar verilmiş , dosya Mahkememize gönderilmiş , yargılamaya Mahkememizce ana dava dosyası üzerinden heyetçe devam olunmuştur.
Davacı vekili İzmir... ATM verdiği 10/10/2022 havale tarihli dava dilekçesinde; davacının güneş enerji santrallerinin kurulumu konusunda faaliyet gösteren Almanya'nın en eski ve köklü enerji şirketlerininden birinin Türkiye iştiraki olduğunu, davalı ile aralarında 26/05/2015 tarihinde Güneş Enerji Santrali kurma konusunda sözleşme imzalandığını, o dönemde de yürürlükte olan mevzuat gereğince 1 MW gücün altındaki santrallerin güçlerde kurulabildiğini, bu nedenle aynı kişiye ait olmak üzere kurulması planlanan büyük güçteki santrallerin bitişik şekilde ayrı ayrı şirketler adına 1 MW altı güçlerde kurulduğunu, davalı ile de tamamının müteveffa ... ve aile fertlerine ait olan 5 farklı şirketle İzmir İli ...Mah. ... (yeni parsel no ...), ... (yeni parsel no ...), ... (yeni parsel no ...), ...yeni parsel no...) ve ... (yeni parsel no...) parseller üzerinde toplamda 72.754,04 m2 yüzölçümüne sahip arazi üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere anlaşıldığını, 2017 yılının başında davacının üzerine düşen görevleri ifa ettiğini ve santrali tamamladığını, eser sözleşmesi tamamlandığına dair Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ... D.iş sayılı dosyasında Nisan 2017 tarihli delil tespiti raporuna göre elektrik mühendisi bilirkişinin güneş enerji santralinin %99 oranında tamamlandığını ve sorunsuz çalışabildiğini, elektriğin üretildiği esas ekipman olan panel ve inverterlerin %100 oranında tamamlandığını ve sözleşmeye uygun malzeme ile inşa edildiğinin tespit edildiğini, varolan eksikliklerin de 1-2 gün içinde çözülebileceğini ancak tarafların uyuşmazlıkları nedeniyle aksadığını, davalının sözleşme gereğince yapması gereken bakiye ödemeleri yapmamak için santralleri teslim almaya yanaşmadığını ve davacıdan aslında sözleşmede yer almayan farklı taleplerle farklı işler yapmasını talep ettiğini, davacının hiç bir yükümlülüğü olmamasına rağmen davalılara ait sahalara sıfır konteyner kabinler koyduğunu, davacının hak ettiği bedeli alabilmek için davalının tüm isteklerini yerine getirdiğini, ancak davalının sahaları teslim almaktan imtina ettiğini, bunun üzerinde davacı tarafından sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için davalı ve aile fertlerine ait diğer 4 şirkete karşı İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün... Esas,... Esas ve ... Esas Sayılı icra takiplerini başlattığını, davalının icra takibine itiraz ettiğini ve İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ... Esas sayılı dava açıldığını, taraflar uyuşmazlığı çözebilmek için bir araya geldiklerini ve 23/12/2017 tarihinde sulh sözleşmesi imzaladıklarını, tarafların sulh sözleşmesine aykırılık gerçekleşmedikçe dava haklarından feragat ettiklerini kabul ettiklerini, Sulh sözleşmesinden sonra, davacının üzerine düşen yükümlülükleri tamamıyla yerine getirdiğini, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin... Esas sayılı dosya kapsamında delil tespiti isteyerek bu durumu tespit ettirdiğini, tespit raporuna göre güneş enerji santralinin sorunsuz çalıştığı ve %99 oranında tamamlanmış olduğunun tekrar tespit edildiğini, davacının Sulh Sözleşmesi ile verdiği çek bedellerini de ödediğini, Sulh Sözleşmesi gereğince davalının ödemesi gereken kur farkı için davalıya kur farkı faturası düzenlenip gönderildiğini, ancak kur farkı faturalarının davalı yanca ödenmediğini, bunun için davalıya karşı İzmir ... İcra Müdürlüğü... Esas sayılı icra takibi başlatıldığını, davalının bu takibe de itiraz ettiğini, itirazın iptali istemi ile mahkemede bu davanın açıldığını belirtmiş , davanın kabülü ile davalının İzmir... İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline, davalı borçlunun %20'den az olmamak üzere icra iflas inkar tazminatı ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili İzmir... ATM verdiği 09/11/2022 havale tarihli cevap dilekçesinde; davanın dava şartı yokluğu bakımından reddinin gerektiğini, davacı tarafından başlatılan ve davaya konu icra takibinin mükerrer olduğunu, davacının dava konusu edilen kur farkı faturasına ilişkin daha öncesinde İzmir... İcra Müdürlüğü'nün... Esas sayılı dosyası ile icra takibine girişildiğini, takibe karşı itiraz üzerinde takibin durdurulmasına karar verildiğini, davacı tarafından İzmir... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı icra takibinin mükerrer olduğunu, HMK Md. 68/1 uyarınca mükerrer ilamsız takibin yapılamayacağını, davacının takip talebinde alacağın TL tutarı ile gösterilmediğini, buna göre takibin geçersiz sayılması gerektiğini, alacağı kabul etmemek kaydı ile davacının var olduğunu iddia ettiği söz konusu alacağın zamanaşımına uğradığını, davalı tarafın sulh sözleşmesi kapsamında üzerinde düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini, ödemelerini de aksatmadan yaptığını, ancak davacı tarafından eksik ve ayıplı olarak için çok süreden sonra teslim edildiğini, davalıyı zarara uğrattığını, bu zarara ilişkin İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası açıldığını ve dosyanın halen derdest olduğunu belirtmiş ,davanın öncelikle dava şartı yokluğundan usulden reddine, Mahkeme aksi kanaatte ise davanın esastan reddine, taraflar arasında aynı sözleşme nedeniyle İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin... Esas sayılı dosyası halen derdest olduğundan dosyaların birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi ' nce eldeki dosya ile Mahkememiz dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan bahisle dosyanın dosyamız ile birleştirilmesine karar verilmiş , dosya Mahkememize gönderilmiş , yargılamaya Mahkememizce ana dava dosyası üzerinden devam olunmuştur.
İzmir ... İcra Müdürlüğü ' nün ... sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., borçlunun ..., borç miktarının 24.963,80 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve ... sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 18/02/2022 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 22/02/2022 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir... İcra Müdürlüğü ' nün... sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., borçlunun ... Enerji ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, borç miktarının 64.415,69 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve... sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 18/02/2022 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 22/02/2022 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir... İcra Müdürlüğü ' nün ...sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., borçlunun... Taahhüt Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş., borç miktarının 301,57 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve... sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 18/02/2022 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 22/02/2022 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir ... İcra Müdürlüğü ' nün...sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., borçlunun ..., borç miktarının 24.963,80 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve... sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 07/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 09/12/2020 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği , itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir ... İcra Müdürlüğü ' nün ... sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., ... Enerji ve İnşaat Sanayi A.Ş., borç miktarının 64.415,69 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve ... sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 07/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 09/12/2020 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir ... İcra Müdürlüğü ' nün ... sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklının ..., borçlunun... Taahhüt Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş., borç miktarının 301,57 USD, borcun dayanağının 03/02/2018 tarihli ve...sayılı kur farkı faturasından doğan alacak olduğu, ödeme emrinin borçluya 07/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 09/12/2022 tarihli dilekçesi ile icra takibine, borca, faiz ve ferilerine itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği belirlenmiştir.
İzmir ... İcra Müdürlüğü ' nün ... sayılı dosyasının incelemesinde; alacaklıların ..., ..., ...,... Orman Enerji Üretimi Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,... Orman Ürünleri Enerji Üretimi Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, borçlunun ..., borç miktarının toplam 1.531.315,83 TL, borcun dayanağının İzmir... Asliye Ticaret Mahkemesi ' nin ...Hukuk Dava Dosyası) esas v...karar sayılı 17/03/2023 karar tarihli ilamı olduğu, ödeme emrinin borçluya 01/05/2023 tarihinde tebliğ edildiği belirlenmiştir.
İstanbul ... ATK ...E sayılı dosyasının incelemesinde; davacı/karşı davalının ..., davalı/karşı davacının... Orman Enerji Üretimi Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti, davanın itirazın iptali davası olduğu, tarafların asıl davada ve karşı davada sulh oldukları ve dosyaya sulh sözleşmesi sundukları anlaşıldığından hem asıl davada hem karşı davada dava konusuz kaldığından her iki dava yönünden ayrı ayrı dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın 27/11/2019 tarihinde kesinleştiği belirlenmiştir.
İzmir...ATM...E sayılı dosyasının incelemesinde; davacıların... Taahhüt Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş,... Orman Ürünleri Enerji Üretimi Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,... Orman Enerji Üretimi Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ...Enerji İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş., ... Enerji Ve İnşaat San. Tic. A.Ş., davlının... Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., davanın alacak davası olduğu, Mahkemece 17/03/2023 tarihinde ; 1-Davacı ... Enerji ve İnşaat San. Tic. A. Ş. 'nin davasının kısmen kabulüne, 4.050,00-TL ayıplı iş bedelinin, 18.750,19-TL eksik iş bedelinin, 20.380,27-TL üretim kaybı bedelinin ayrı ayrı dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan alınıp bu davacıya verilmesine, fazlaya dair eksik iş bedeli, üretim kaybı bedeli talebinin reddine, 10.000 USD cezai şartın dava tarihinden itibaren devlet bankalarının bu para cinsi üzerinden 1 yıl vadeli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınıp, bu davacıya verilmesine, 2-Davacı... Taahhüt Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş.'nin davasının kısmen kabulüne, 4.050,00-TL ayıplı iş bedelinin, 17.375,36-TL eksik iş bedelinin, ayrı ayrı dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan alınıp bu davacıya verilmesine, fazlaya dair eksik iş bedeli talebinin reddine, 10.000 USD cezai şartın dava tarihinden itibaren devlet bankalarının bu para cinsi üzerinden 1 yıl vadeli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınıp, bu davacıya verilmesine, 3-Davacı ...Enerji İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.'nin davasının kısmen kabulüne, 4.050,00-TL ayıplı iş bedelinin, 16.362,55-TL eksik iş bedelinin, 17.970,03-TL üretim kaybı bedelinin ayrı ayrı dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan alınıp bu davacıya verilmesine, fazlaya dair üretim kaybı bedeli talebinin reddine, 10.000 USD cezai şartın dava tarihinden itibaren devlet bankalarının bu para cinsi üzerinden 1 yıl vadeli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınıp, bu davacıya verilmesine, 4-Davacı... Orman Ürünleri Enerji Üretim Tarım Gıda İnşaat ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin davasının kısmen kabulüne, 4.050,00-TL ayıplı iş bedelinin, 22.686,69-TL eksik iş bedelinin, 3.474,99-TL üretim kaybı bedelinin ayrı ayrı dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan alınıp bu davacıya verilmesine, fazlaya dair eksik iş bedeli, üretim kaybı bedeli talebinin reddine, 10.000 USD cezai şartın dava tarihinden itibaren devlet bankalarının bu para cinsi üzerinden 1 yıl vadeli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınıp, bu davacıya verilmesine, 5-Davacı... Orman Enerji Üretimi Tarım Gıda İnş. Ve Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 'nin davasının kısmen kabulüne, 4.050,00-TL ayıplı iş bedelinin, 21.162,14-TL eksik iş bedelinin, 17.533,98-TL üretim kaybı bedelinin ayrı ayrı dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan alınıp bu davacıya verilmesine, fazlaya dair eksik iş bedeli, üretim kaybı bedeli talebinin reddine, 10.000 USD cezai şartın dava tarihinden itibaren devlet bankalarının bu para cinsi üzerinden 1 yıl vadeli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınıp, bu davacıya verilmesine karar verildiği verilen kararın henüz kesinleşmediği belirlenmiştir.
Dava ve birleşen dava dosyaları kapsamında dava ve takip edilen alacağın varlığı ve miktarının belirlenmesine yönelik olarak dosya ve taraf ticari defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin ara karar oluşturulmuş , ara kararı doğrultusunda öncelikle davacı defterlerinin incelenmesi için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi ' ne talimat yazılmış , talimat mahkemesince alınan 23/01/2024 tarihli bilirkişi raporunda; davacının ticari defter sunumu yapmadığı, bu nedenle takip konusu yaptığı faturaların ticari defterlerde
kayıtlı olup olmadığının tespitinin yapılamadığı, dosya içerisindeki taraflar arasında 23.12.2017 tarihli düzenlenen sulh protokolüne göre, takdiri mahkemeye ait olmak üzere
asıl davada davalı ...A.Ş. adına 25.089.81 + 4.516.17 KDV= 29.605.98 USD kur farkı faturası
düzenleyebileceği, davacının 21.155.76 + 3.808.04 KDV = 24.963.80 USD kur farkı faturası
düzenlediği, birleşen İzmir.. ATM dosyasında davalı ... A.Ş. adına 64.718.74 + 11.649.37 KDV = 76.368.11 USD kur farkı faturası düzenleyebileceği, davacının 54.589.57 + 9.826.12 KDV = 64.415.69 USD kur farkı faturası düzenlediği, birleşen İzmir 5 ATM dosyasında... A. Ş. adına 255.57 + 46 KDV = 301.57 USD fatura düzenlediği
yapılan hesap neticesinde davalı şirkete 63.39 USD borçlu olduğu, bu nedenle kur farkı faturasının
düzenlenmemesi gerektiğinin hesap edildiği ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmiştir.
Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda ; davacı tarafça , davalıdan kur farkı faturası dolayısıyla alacaklı olunduğundan bahisle alacağın tahsiline yönelik olarak icra takibi başlatıldığı , davalının takibe itiraz ettiği , itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği , davacı tarafça itirazın iptali için eldeki ana davanın açıldığı,
Davacı tarafça , davalı ... Enerji ve İnşaat San. Tic. AŞ. hakkında kur farkı faturası dolayısıyla alacaklı olunduğundan bahisle alacağın tahsiline yönelik olarak icra takibi başlatıldığı , davalının takibe itiraz ettiği , itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği , davacı tarafça itirazın iptali için İzmir ... ATM nin ...Esas sayılı dosyasında dava açıldığı, dava dosyasının dosyamız ile birleştirilmesine karar verildiği ,
Davacı tarafça , davalı... Taahhüt Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş, hakkında kur farkı faturası dolayısıyla alacaklı olunduğundan bahisle alacağın tahsiline yönelik olarak icra takibi başlatıldığı , davalının takibe itiraz ettiği , itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verildiği , davacı tarafça itirazın iptali için İzmir ... ATM nin...Esas sayılı dosyasında dava açıldığı, dava dosyasının dosyamız ile birleştirilmesine karar verildiği , davacı ile dava ve birleşen dosya davalıları arasında güneş enerjisi santrali kurma konusunda sözleşmeler düzenlendiği , söz konusu sözleşmeler ile ilgili taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların halline yönelikte 23/12/2017 tarihli " Sulh Sözleşmesi " düzenlendiği , Sulh Sözleşmesi ' nin 3.2 maddesinde " ...Çekler sözleşmenin imzalandığı tarihteki TL kuru üzerinden TL çeki olarak tanzim edilmiş olup her bir çekin ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden alacağın TL karşılığı bulunarak aradaki fark kur farkı olarak Yüklenici' ye ödenecektir.Bu fark için Yüklenici , çek bedelini ödeyecek şirkete kur farkı faturası kesecektir. Kur farkı faturasından doğan KDV İş Sahibi 'nce ödenecektir..." düzenlemesinin bulunduğu , sözleşmenin söz konusu hükmü göz önüne davacı tarafça kur farkı alacağının talep edilebileceği ancak alacak talebinin niteliği göz önüne alındığında kur farkı alacağının ancak TL olarak istenebileceği, davacı tarafça dava ve birleşen dava dosyaları kapsamında USD üzerinden icra takibi başlatılıp alacak talebinde bulunulmasının mümkün olmadığı , bu husus göz önüne alındığında takibe sıkı sıkıya bağlı itirazın iptaline ilişkin davada da usulüne uygun yapılmış bir icra takibi bulunmadığının kabulünün ve dava ile birleşen davaların dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesinin gerektiği incelenen tüm dosya kapsamı ile anlaşılmış , dava ve birleşen davaların dava şartı yokluğundan reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaması sebebiyle dava şartı yokluğundan HMK 114/2 ve 115/2 maddeleri gereğince USULDEN REDDİNE,
2-Asıl dosya için peşin alınan harç fazla olduğundan 5.832,47 TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacı tarafa iadesine,
Birleşen 7 ATM dosya için peşin alınan harç fazla olduğundan 15.725,56 TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacı tarafa iadesine,
Birleşen 5 ATM dosya için alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90 TL harcın davacıdan alınmasına,
3-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan asıl dosya için karar tarihinde yürülükte bulunan AAÜT hükümlerine göre hesap ve takdir edilen 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan birleşen 7 ATM dosyası için karar tarihinde yürülükte bulunan AAÜT hükümlerine göre hesap ve takdir edilen 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan birleşen 5 ATM dosyası için karar tarihinde yürülükte bulunan AAÜT hükümlerine göre hesap ve takdir edilen 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,
1.560,00 TL arabuluculuk ücretinin asıl dosyadaki davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
1.560,00 TL arabuluculuk ücretinin birleşen 7 ATM dosyasındaki davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
1.560,00 TL arabuluculuk ücretinin birleşen 5 ATM dosyasındaki davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
Dair tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar davacı vekili Av. ... ile davalılar vekili Av. ...'in yüzüne karşı açıkça okunup, usulen anlatıldı. 07/03/2024

Başkan ...
E-imzalıdır
Üye ...
E-imzalıdır
Üye ...
E-imzalıdır
Katip ...
E-imzalıdır